2016一级建造师《工程法规》最后两套卷(第一套)

发布时间:2016-11-24 共1页

一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1[单选题] 甲、乙两建筑公司于2010年3月10日组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。2011年6月22日,甲建筑公司施工部分出现质量问题,建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是( )。

  A.由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利

  B.因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任

  C.如果建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对80万元索赔额承担责任

  D.只有甲公司无力承担,乙公司才应先承担全部责任

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是联合体投标。《招标投标法》规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

  2[单选题] 根据不同的标准,保险合同可分为财产保险合同和( )。

  A.非财产保险合同

  B.人身保险合同

  C.强制保险合同

  D.自愿保险合同

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是保险合同的分类。保险合同分为财产保险合同、人身保险合同。

  3[单选题] 某投标人中标后,招标人要求其压低报价10%,否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着,双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来,双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据,下列说法中,正确的是( )。

  A.甲合同不是双方实际履行的合同,应当作为无效合同处理

  B.乙合同是双方真实意思的表示,应当以乙合同作为结算依据

  C.乙合同背离了中标合同的实质性内容,应当以甲合同作为结算依据

  D.两份合同均不能作为结算依据,双方应当申请工程造价鉴定

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为,所签订的合同是无效合同。

  4[单选题] 关于人身保险合同的表述中,不正确的是( )。

  A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

  B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

  C.投保人于合同成立后,可以向保险人一次支付全部保险费

  D.保险人对人身保险的保险费,可以用诉讼方式要求投保人支付

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是人身保险合同。人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后,以向保险人一次支付全部保险费,也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。

  5[单选题] 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,责令改正,处( )。

  A.50万元以上l00万元以下的罚款

  B.100万元以上200万元以下的罚款

  C.50万元以上l00万元以下的罚款并吊销资质证书

  D.100万元以上200万元以下的罚款并吊销资质证书

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是无资质承揽工程应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,责令改正,处50万元以上l00万元以下的罚款。

  6[单选题] 甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司,且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中,正确的是( )。

  A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

  B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

  C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

  D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是分包责任。《建筑法》规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

  7[单选题] 仓储合同中,保管人的义务是( )。

  A.支付仓储费用的义务

  B.说明的义务

  C.出具仓单的义务

  D.按时提取仓储物

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括:(1)验收的义务;(2)出具仓单的义务;(3)允许检查或者提取样品的义务;(4)通知的义务;(5)催告或做出必要处置的义务;(6)损害赔偿的义务。

  8[单选题] 某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求,建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由( )承担。

  A.建设单位与施工单位

  B.建设单位与项目经理

  C.建设单位代表与施工单位

  D.施工单位与项目经理

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任。

  9[单选题] 关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是( )。

  A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

  B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬

  C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬

  D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是劳动合同与劳务派遣协议。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。

  10[单选题] 《建设工程质量管理条例》规定,( )应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

  A.设计单位

  B.监理单位

  C.建设单位

  D.勘察单位

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是设计单位相关的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
 11[单选题] 我国法的形式中,( )是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

  A.部门规章

  B.宪法

  C.法律

  D.行政法规

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件,即狭义的法律。

  12[单选题] 对法的效力层级的表述中,不正确的是( )。

  A.新法优于旧法

  B.特别法优于一般法

  C.民法至上

  D.上位法优于下位法

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在:(1)宪法至上;(2)上位法优于下位法;(3)特别法优于一般法;(4)新法优于旧法。

  13[单选题] 某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2009年9月1 日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是( )。

  A.2010年8月,施工单位所在地突发洪灾,l个月后恢复生产

  B.2011年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,1个月后恢复生产

  C.2011年7月,施工单位法定代表人生病住院,l个月后痊愈出院

  D.2011年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是诉讼时效的中止。《民法通则》规定,在诉讼时效期问的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。

  14[单选题] 关于建筑工程节能验收的说法,错误的是( )。

  A.不符合建筑节能标准的,不得批准开工建设

  B.已开工建设的,应当责令停止施工

  C.已开工建设的,应当责令限期改正

  D.已经建成的,可正常使用

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是建筑工程节能验收。《节约能源法》规定,不符合建筑节能标准的建筑工程,建设主管部门不得批准开工建设;已经开工建设的,应当责令停止施工、限期改正;已经建成的,不得销售或者使用。

  15[单选题] 某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招标投标过程中的行为,下列说法中,正确的是( )。

  A.投标人购买招标文件,属要约行为

  B.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请

  C.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为

  D.投标人参加现场考察,属要约行为

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是要约、要约邀请、承诺。《合同法》规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书,是承诺。

  16[单选题] 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标,这种招标方式称为( )。

  A.公开招标

  B.邀请招标

  C.议标

  D.定向招标

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

  17[单选题] 某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定,建设单位要求其返工,该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由,拒绝了这个要求,建设单位请求减少支付工程款,对于这个请求,( )。

  A.应予支持

  B.不予支持

  C.如果该建筑公司不具备相应资质,就予以支持

  D.如果气候的确已经不适宜继续施工,不予支持

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是承包方责任的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。

  18[单选题] 某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15 13未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,ll月30日建设单位组织验收,l2月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为( )。

  A.11月15日

  B.11月20日

  C.11月30日

  D.12月3日

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适

  用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  19[单选题] 施工单位与建设单位签订施工合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由( )负总责。

  A.建设单位

  B.施工单位

  C.分包单位

  D.工程监理单位

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。《建筑法》规定,施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

  20[单选题] 某施工合同签订于2009年5月1日,工程竣工时间为2011年7月1日,双方确认支付工程竣工结算款的时问为2011年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款,施工单位于2012年1月1日向业主催要工程款,建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付,施工单位最迟应当于( )前向人民法院提起诉讼。

  A.2013年1月1日

  B.2013年7月1日

  C.2014年1月1日

  D.2014年7月1日

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定,诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款,因此诉讼时效期间从2012年7月1日起重新计算,于2014年7月1日届满。
21[单选题] 《建筑法》规定,关于总分包单位质量责任的表述中,不正确的是( )。

  A.建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责

  B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

  C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

  D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

  22[单选题] 《环境噪声污染防治法》规定,未经环境保护行政主管部门批准,擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施,致使环境噪声排放超过规定标准的,由( )。

  A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款

  B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款

  C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款

  D.国务院环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。《环境噪声污染防治法》规定,未经环境保护行政主管部门批准,擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施,致使环境噪声排放超过规定标准的,由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款。

  23[单选题] 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定,证据交换应当在( )的主持下进行。

  A.仲裁员

  B.审判人员

  C.人民法院院长

  D.书记员

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的主持下进行。

  24[单选题] 《节约能源法》规定,用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的,由( )责令限期改正;逾期不改正的,处l万元以上5万元以下罚款。

  A.产品质量监督部门

  B.建设主管部门

  C.县级以上人民政府

  D.发证机关

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是用能单位违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定,用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的,由产品质量监督部门责令限期改正;逾期不改正的,处l万元以上5万元以下罚款。

  25[单选题] 因为承包某工程项目需要,甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同,合同约定,乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司,单价500元/t。同时双方又签订了一份仓储合同,由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚,乙公司的仓库遭雷击起火,在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t,工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里,天降暴雨,剩余50 t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定,下列说法中,正确的是( )。

  A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

  B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

  C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

  D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是违约责任的承担及违约责任的免除。在合同履行过程中,如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》

  仅承认不可抗力为法定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿50t水泥的损失无需乙公司承担赔偿责任,而被雨水淋湿的50t水泥的损失应由乙公司赔偿。

  26[单选题] 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,属于施工单位承揽业务不良行为认定标准的是( )。

  A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的

  B.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的

  C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

  D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是施工单位承揽业务不良行为的认定标准。施工单位承揽业务不良行为的认定标准包括:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的;(4)不按照与投标人订立的合同履行义务,情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。

  27[单选题] 不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是( )。

  A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

  B.检测机构不得转包检测业务

  C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备

  D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是工程质量检测单位的检测规定。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备。

  28[单选题] 下列表述中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是( )。

  A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

  B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

  C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置

  D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

  29[单选题] 在《民法通则》对民事权利的分类中,只有( )具有财产权和人身权的双重属性。

  A.知识产权

  B.劳动权

  C.债权

  D.物权

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是知识产权的法律特征。在《民法通则》对民事权利的分类中,其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性,只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。

  30[单选题] 除可以当场作出行政许可决定的外,行政机关应当自受理行政许可申请之日起( )日内作出行政许可决定。

  A.10

  B.20

  C.30

  D.60

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是行政许可的期限。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式,行政机关能够当场作出决定的,应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外,行政机关应当自受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。
31[单选题] 《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定,要求临时设施占地面积有效利用率大于( )。

  A.80%

  B.85%

  C.90%

  D.95%

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是《绿色施工导则》对临时用地指标的规定。《绿色施工导则》对临时用地指标的规定包括:(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施,如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标;(2)要求平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%。

  32[单选题] 根据《建设工程质量管理条例》的规定,( )应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查,施工图设计文件未经审查批准的,不得使用。

  A.监理单位

  B.设计单位

  C.建设单位

  D.施工单位

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是建设单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。

  33[单选题] 下列案件调解达成协议,人民法院应当制作调解书的是( )。

  A.调解和好的离婚案件

  B.调解维持收养关系的案件

  C.能够即时履行的案件

  D.调解解决租赁合同纠纷的案件

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是调解协议。下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书:(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。

  34[单选题] 项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,则应由( )承担违约责任。

  A.项目经理

  B.建立单位

  C.项目主要负责人

  D.施工企业

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是企业法人与项目经理部的法律关系。由于项目经理部不具备独立的法人资格,无法独立承担民事责任。所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

  35[单选题] 经建设单位的同意,甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合回,合同约定:乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作,甲公司以每工人每日80元支付乙公司所提供的劳务,因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定,此分包合同( )。

  A.合法有效

  B.因损害社会公共利益而无效

  C.因显失公平而可撤销

  D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是无效的免责条款。免责条款,是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款;免责条款无效,是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定,合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

  36[单选题] 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼,案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服,甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由,不能得到法院准许的有( )。

  A.二审判决书未经甲方签收

  B.有新的证据足以****原判决

  C.二审判决适用法律有明显错误

  D.二审法官应当回避的没有回避

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是当事人申请再审的条件。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审;当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件,也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的,不停止判决、裁定的执行。当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:(1)有新的证据,足以****原判决、裁定的;(2)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;(3)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;(4)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;(5)对审理案件需要的主要证据,当事人因客观原因不能自行收集,书面申请人民法院调查收集,人民法院未调查收集的;(6)原判决、裁定适用法律确有错误的;(7)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;(8)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的;

  (9)违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;(10)未经传票传唤,缺席判决的;(11)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;(12)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;(13)审判人员审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。

  37[单选题] 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满( )个月,即行公布。

  A.6

  B.12

  C.18

  D.24

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是专利的审批制度。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合《专利法》要求的,自申请日起满l8个月,即行公布。

  38[单选题] 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为( )年,自申请日起计算。

  A.5

  B.10

  C.15

  D.20

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的期限为l0年,自申请日起计算。

  39[单选题] 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法规所禁止的是( )。

  A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标

  B.明示施工单位在施工中应优化工期

  C.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

  D.暗示施工单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是依法保证建筑材料等符合要求。《建设工程质量管理条例》规定,按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

  40[单选题] 甲公司向乙公司购买500t钢筋。后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将500t钢筋交付给甲,甲拒绝接收,理由是已告知要变更合同。则关于甲、乙合同关系的说法,正确的是( )。

  A.乙承担损失

  B.甲可根据实际情况部分接收

  C.甲拒绝接收,应承担违约责任

  D.双方合同已变更,乙送货构成违约

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是合同的变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
41[单选题] 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应当在监理人员监督下现场取样.并送( )的质量检测单位进行检测。

  A.具有相应资质等级

  B.建设单位许可

  C.建设行业协会认可

  D.监理协会认可

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

  42[单选题] 某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证,由于特殊原因不能按期开工,故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定,下列关于延期的说法中,正确的是( )。

  A.领取施工许可证不能延期

  B.可以延期,但只能延期1次

  C.延期以两次为限,每次不超过2个月

  D.超过延期时限的,施工许可证自行废止

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是施工许可证的管理。《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

  43[单选题] 甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定:“乙将自己开发建设的某公寓A座第l0层住房出售给甲,2011年11月8日交付房屋。”2011年9月27日,甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《合同法》规定,以下表述正确的是( )。

  A.甲可以立即起诉乙,要求其承担违约责任

  B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同

  C.甲只能等到2011年11月8日方能要求乙承担违约责任

  D.甲只能在乙交房后接受交付,而不能要求乙承担违约责任

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是违约责任。违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的.对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。故甲可以立即起诉乙,要求其承担违约责任。

  44[单选题] 《文物保护法》规定,不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是( )。

  A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌

  B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

  C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意

  D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经市级以上人民政府批准,在批准前应当征得省级文物行政部门同意

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定,文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

  45[单选题] 甲与乙订立了一份水泥购销合同,约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元,乙向甲支付定金l万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付,给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中,不能获得法院支持的是( )。

  A.要求甲双倍返还定金2万元

  B.要求甲支付损害赔偿2万元

  C.要求甲双倍返还定金2万元,同时支付违约金l.5万元

  D.要求甲支付违约金1.5万元

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是违约金和定金的适用。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。

  46[单选题] 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为( )。

  A.一级

  B.二级

  C.三级

  D.暂定级

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。

  47[单选题] 施工单位所承建的某高校办公楼,建设单位未经验收就提前使用。5年后,该办公楼主

  体结构出现质量问题,则下列说法正确的是( )。

  A.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任

  B.由于建设单位提前使用,施工单位不需要承担保修责任

  C.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款

  D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是未经竣工验收擅自使用的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

  48[单选题] 《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标( )。

  A.无效

  B.有效

  C.效力待定

  D.可撤销

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是投标人违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

  49[单选题] 《注册建造师管理规定》规定,未办理变更注册而继续执业的,由( )或者其他有关部门责令限期改正。

  A.县级以上地方人民政府建设主管部门

  B.市级以上地方人民政府建设主管部门

  C.省级人民政府建设主管部门

  D.国务院建设主管部门

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是无证或未办理变更注册执业应承担的法律责任。未办理变更注册

  而继续执业的,由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期不改正的,可处以5000元以下的罚款。

  50[单选题] 甲公司的资质等级为二级,而某工程项目需要一级资质的承包商承建,于是甲公司就借用了乙公司的资质证书,承揽了该工程,后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由( )承担。

  A.甲公司

  B.乙公司

  C.发包人

  D.甲公司和乙公司连带

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。《建筑法》规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
 51[单选题] 2012年6月22 日,张某与甲施工企业签订了一份劳动合同,合同期限为2年,根据《劳动合同法》的规定,张某的试用期不得超过( )个月。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.6

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3个月以上不满l年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。

  52[单选题] 监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当( )。

  A.要求施工单位整改

  B.要求施工单位停止施工

  C.向安全生产监督行政主管部门报告

  D.向建设工程质量监督机构报告

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。

  53[单选题] 甲施工企业于2014年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约,乙于2014年5月5日发出同意出售的承诺信件。2014年5月8日,信件寄至甲企业,时逢其总经理外出,2014年5月9日,总经理知悉了该信内容,遂于2014年5月I0日回电传告知乙收到承诺。该承诺自( )起生效。

  A.2014年5月5日

  B.2014年5月8日

  C.2014年5月9日

  D.2014年5月10日

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。

  54[单选题] 某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为( )。

  A.6月4日

  B.6月9日

  C.7月19日

  D.7月24目

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的除外。

  55[单选题] 甲建筑公司于2010年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为5200元/t,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为5000元/t,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是( )。

  A.应按合同约定的价格5200元/t结算

  B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算

  C.应当按新旧价格的平均值结算

  D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是买卖合同中价款的支付。执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时, 按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。

  56[单选题] 用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的( )的工资报酬。

  A.150%

  B.200%

  C.250%

  D.300%

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬的支付。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的150%的工资报酬;休日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于300%的工资报酬。

  57[单选题] 住房和城乡建设部《危险陛较大的分部分项工程安全管理办法》规定,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,( )应当组织专家对专项方案进行论证。

  A.建设单位

  B.监理单位

  C.施工单位

  D.设计单位

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是安全专项施工方案的编制。《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

  58[单选题] 关于劳动试用期的表述中,不正确的是( )。

  A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

  B.劳动合同期限3个月以上不满l年的,试用期不得超过l个月

  C.劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月

  D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过3个月

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3个月以上不满l年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。

  59[单选题] 甲公司与乙公司经协商达成买卖合同,双方均未加盖公章或签字,不久甲公司交货,乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题,遂诉至法院。根据我国《合同法》的规定,下列表述中,正确的是( )。

  A.合同无效,已履行部分双方返还

  B.合同无效,但已履行部分双方不再返还

  C.合同未成立,已履行部分双方相互返还

  D.合同已成立,甲公司承担违约责任

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

  60[单选题] 某工程项目建设单位于2010年2月1日发布招标公告,20t0年3月1日发售招标文件,甲投标单位在招标文件规定的投标截止日2010年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后,建设单位于2010年4月30日向甲投标单位发出中标通知书。则该工程合同成立的时间是( )。

  A.2010年2月1日

  B.2010年3月1日

  C.2010年4月1日

  D.2010年4月30日

  参考答案:D

  参考解析:本题考核的是中标通知书的性质。一旦招标人发出中标通知书,作出承诺,则合同即告成立。
 61[单选题] 根据施工合同,甲建设单位应于2013年9月30日支付乙建筑公司工程款,2014年6月1日,乙单位向甲单位提出支付请求,则就该项款额的诉讼时效( )。

  A.中断

  B.中止

  C.终止

  D.届满

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定,诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。

  62[单选题] 《建设工程安全生产管理条例》规定,( )未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,责令限期改正。

  A.施工单位

  B.建设单位

  C.勘察单位

  D.设计单位

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,责令限期改正;逾期未改正的,责令该建设工程停止施工。

  63[单选题] 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同,同时在合同中约定:就本合同发生争议提请2市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议,乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解,合同应被撤销。乙公司向2市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同,而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中,正确的是( )。

  A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理

  B.Z市人民法院应当裁定不予受理

  C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案

  D.Z市仲裁委员会不应当受理此案

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是仲裁协议的效力。《仲裁法》规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外。

  64[单选题] 根据《商标法》的规定,注册商标的有效期为( )年,自核准注册之日起计算。

  A.5

  B.10

  C.15

  D.20

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。

  65[单选题] 下列合同中,属于单务合同的是( )。

  A.建设工程施工合同

  B.无偿保管合同

  C.融资租赁合同

  D.加工承揽合同

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是单务合同。单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务,而另

  一方只享有合同权利的合同。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

  66[单选题] 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托( )提出设计方案。

  A.其他设计单位

  B.监理单位

  C.原设计单位

  D.装修施工企业

  参考答案:C

  参考解析:本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。

  67[单选题] 省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于( )个月。

  A.3

  B.4

  C.6

  D.12

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是建筑市场诚信行为的公布时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月,同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询。

  68[单选题] 财产所有权的权能中,( )是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。

  A.收益权

  B.处分权

  C.使用权

  D.占有权

  参考答案:B

  参考解析:本题考核的是财产所有权内容的核心。处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。

  69[单选题] 施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同,钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定,因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。

  A.有效

  B.无效

  C.可撤销

  D.效力待定

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是表见代理。《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。

  70[单选题] 《建筑法》规定,( )应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

  A.建设单位

  B.监理单位

  C.勘察单位

  D.设计单位

  参考答案:A

  参考解析:本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定,建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。
 二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  71[多选题] 关于缺陷责任期确定的表述中,正确的有( )。

  A.缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月

  B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

  C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定

  D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90d后,工程自动进入缺陷责任期

  E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、l2个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90d后,工程自动进入缺陷责任期。

  72[多选题] 《标准化法》规定,我国的标准分为( )。

  A.行业标准

  B.地方标准

  C.国家标准

  D.国际标准

  E.企业标准

  参考答案:A,B,C,E

  参考解析:本题考核的是我国的标准分类。《标准化法》规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。

  73[多选题] 《侵权责任法》规定,承担侵权责任的方式主要有( )。

  A.停止侵害

  B.排除妨碍

  C.管制

  D.消除危险

  E.返还财产

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:本题考核的是承担侵权责任的方式。《侵权责任法》规定,承担侵权责任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)赔偿损失;(7)赔礼道歉;(8)消除影响、恢复名誉。

  74[多选题] 关于行政许可的表述中,正确的有( )。

  A.行政许可只能由行政机关作出

  B.行政许可只能依申请而发生

  C.行政许可可以由行政机关依职权主动作出

  D.行政许可往往赋予申请人一定权利而产生收益,不包括义务

  E.行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为

  参考答案:A,B,E

  参考解析:本题考核的是行政许可。行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。行政许可只能由行政机关作出,且只能依申请而发生,不能主动作出;其往往赋予申请人一定权利而产生收益,但是一般也附加一定的条件或义务;应遵循法定程序,并以正规的文书等形式作出批准或认可。

  75[多选题] 法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,而非企业法人又包括( )。

  A.国内法人

  B.行政法人

  C.外国法人

  D.事业法人

  E.社团法人

  参考答案:B,D,E

  参考解析:本题考核的是法人的分类。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。

  76[多选题] 根据《建筑业企业资质管理规定》,施工企业资质的法定条件有( )。

  A.有符合规定的净资产

  B.有符合规定的主要人员

  C.有符合规定的工程质量保证体系

  D.有符合规定的技术装备

  E.有符合规定的已完成工程业绩

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。包括:有符合规定的净资产、有符合规定的主要人员、有符合规定的已完成工程业绩、有符合规定的技术装备。

  77[多选题] 当事人提交给法院的以下材料中,不属于民事诉讼证据的有( )。

  A.建筑工程法规

  B.建筑材料检验报告

  C.工程竣工验收现场录像

  D.双方往来的电子邮件

  E.代理意见

  参考答案:A,E

  参考解析:本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定,根据表现形式的不同,民事证据有以下8种,分别是:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

  78[多选题] 民事纠纷的特点包括( )。

  A.民事纠纷具有可处分性

  B.民事纠纷具有一定的裁量性

  C.民事纠纷是靠国家强制力保障解决的

  D.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

  E.民事纠纷主体之间的法律地位平等

  参考答案:A,D,E

  参考解析:本题考核的是民事纠纷的特点。民事纠纷的特点包括:(1)民事纠纷主体之间的法律地位平等;(2)民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;(3)民事纠纷的可处分性.

  79[多选题] 地役权合同一般包括( )等条款。

  A.合同的公证机关

  B.供役地和需役地的位置

  C.利用目的和方法

  D.利用期限

  E.费用及其支付方式

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是地役权合同的内容。地役权合同一般包括下列条款:(1)当

  事人的姓名或者名称和住所;(2)供役地和需役地的位置;(3)利用目的和方法;(4)利用期限;(5)费用及其支付方式;(6)解决争议的方法。

  80[多选题] 某单位生产过程中,有如下具体安排,其中符合《劳动法》劳动保护规定的有( )。

  A.批准女工孙某只能休产假l20d

  B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

  C.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业

  D.安排15岁的周某担任仓库管理员

  E.安排17岁的李某担任矿井安检员

  参考答案:A,B,C

  参考解析:本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
81[多选题] 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有( )行为,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款。

  A.任意压缩合理工期的

  B.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

  C.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的

  D.施工图设计文件经审查合格后施工的

  E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的

  参考答案:A,B,C,E

  参考解析:本题考核的是建设单位质量违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款:(1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;(2)任意压缩合理工期的;(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;(4)施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备的;(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。

  82[多选题] 按照《建设工程质量管理条例》的要求,施工单位必须按照工程( ),对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。

  A.监理单位的要求

  B.设计要求

  C.建设行政主管部门的要求

  D.施工技术标准

  E.施工合同约定

  参考答案:B,D,E

  参考解析:本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。

  83[多选题] 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,关于质证的表述中,正确的是( )。

  A.证人应当出庭作证

  B.证据应当在法庭上出示,由当事人质证

  C.证人不得旁听法庭审理

  D.未经质证的证据,可以作为认定案件事实的依据

  E.法院认为有必要的,可以让证人进行对质

  参考答案:A,B,C,E

  参考解析:本题考核的是质证。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定,证人应当出庭作证。证人确有困难不能出庭的,经法院许可,证人可以提交书面证言或者视听资料或者通过双向视听传输技术手段作证。审判人员和当事人可以对证人进行询问。证人不得旁听法庭审理;询问证人时,其他证人不得在场。法院认为有必要的,可以让证人进行对质。

  84[多选题] 资质不良行为认定标准包括( )。

  A.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的

  B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

  C.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

  D.将承包的工程转包或违法分包的

  E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

  参考答案:A,B,E

  参考解析:本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准:(1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的。

  85[多选题] 《民事诉讼法》规定,在执行过程中,有( )情形,人民法院应当裁定终结执行。

  A.案外人对执行标的提出确有理由异议的

  B.据以执行的法律文书被撤销的

  C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的

  D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

  E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是执行终结。有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。

  86[多选题] 建设工程开工报告审查的内容主要包括( )。

  A.资金到位情况

  B.投资项目市场预测

  C.已经确定建筑施工企业

  D.设计图纸是否满足施工要求

  E.现场条件是否具备“三通一平”等的要求

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:本题考核的是建设工程开工报告审查的内容。建设工程开工报告审查的内容主要包括:(1)资金到位情况;(2)投资项目市场预测;(3)设计图纸是否满足施工要求;(4)现场条件是否具备“三通一平”等的要求。

  87[多选题] 《城市地下管线工程档案管理办法》规定,建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,应当向城建档案管理机构移交的档案资料包括( )。

  A.《住宅质量保证书》

  B.竣工图

  C.地下管线竣工测量成果

  D.施工文件、竣工验收文件

  E.地下管线工程项目准备阶段文件

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是竣工验收须提交的文件。《城市地下管线工程档案管理办法》规定,建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,应当向城建档案管理机构移交下列档案资料:(1)地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图;(2)地下管线竣工测量成果;(3)其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。

  88[多选题] 根据《城市建设档案管理规定》的规定,施工单位一般应当提交的档案资料是( )。

  A.工程技术档案资料

  B.工程质量保证资料

  C.竣工图

  D.工程成本资料

  E.工程检验评定资料

  参考答案:A,B,C,E

  参考解析:本题考核的是施工单位应提交的档案资料。施工单位一般应当提交的档案资料是:(1)工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。

  89[多选题] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。

  A.未按约定支付工程价款的

  B.不履行合同约定的协助义务的

  C.提供的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的

  D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

  E.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

  参考答案:A,B

  参考解析:本题考核的是承包人解除施工合同的情形。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构(fig)件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。

  90[多选题] 根据《合同法》的规定,债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知( )。

  A.不得自行撤销

  B.有权自行撤销

  C.经受让人同意可以撤销

  D.经债务人同意可以撤销

  E.必须经各方协商一致才能撤销

  参考答案:A,C

  参考解析:本题考核的是合同权利的转让。《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外。
 91[多选题] 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,划分事故分级的要素有( )。

  A.事故发生地点

  B.人员伤亡数量

  C.事故发生时间

  D.社会影响程度

  E.直接经济损失数额

  参考答案:B,D,E

  参考解析:本题考核的是事故分级。生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素:人身要素就是人员伤亡的数量;经济要素就是直接经济损失的数额;社会要素则是社会影响。

  92[多选题] 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定,注册建造师不得有的行为包括( )。

  A.不按设计图纸施工

  B.使用不合格设备、建筑构(配)件

  C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的

  D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动

  E.变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动

  参考答案:A,B,C,D

  参考解析:本题考核的是注册建造师的禁止行为。《注册建造师执业管理办法(试行)规定,注册建造师不得有下列行为:

  (1)不按设计图纸施工;

  (2)使用不合格建筑材料;

  (3)使用不合格设备、建筑构(配)件;

  (4)违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定;

  (5在执业过程中,索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益;

  (6)签署弄作假或在不合格文件上签章的;

  (7)以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动;

  (8)同时在两个或者两个以上企业受聘并执业;

  (9)超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动;

  (10)未变更注册单位,而在另一家企业从事执业活动;

  (11)所负责工程未办理竣工验收或移交手续前,变更注册到另一企业;

  (12)伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;

  (13)不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。

  93[多选题] 根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的相关规定,被申请人提出证据证明裁决,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行的情形包括( )。

  A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的

  B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反约定程序的

  C.裁决所依据的证据是伪造的

  D.仲裁员在仲裁该案时枉法裁决的

  E.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

  参考答案:A,C,D,E

  参考解析:本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

  94[多选题] 《外商投资建筑业企业管理规定》中规定,外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包( )。

  A.部分由外国投资的工程

  B.全部由外国投资及赠款建设的工程

  C.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

  D.外资等于或者超过50%的中外联合建设项目

  E.由国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是外商投资建筑业企业的工程承包范围。外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:(1)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;(2)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;(3)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目,以及外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准

  的中外联合建设项目;(4)由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽。

  95[多选题] 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合的规定有( )。

  A.应当向登记机构申请变更登记

  B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

  C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

  D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

  E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限

  参考答案:A,B,E

  参考解析:本题考核的是建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合的规定。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合以下规定:(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。

  96[多选题] 下列情形中,用人单位可以单方解除劳动合同的情形有( )。

  A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的

  B.劳动者被依法追究民事责任的

  C.劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

  D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

  E.劳动者严重失误,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的

  参考答案:A,C,E

  参考解析:本题考核的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第l项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

  97[多选题] 根据《建筑工程施工许可管理办法》,不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。

  A.建筑面积260m2的房屋

  B.抢险救灾工程

  C.城市大型立交桥

  D.城市居住小区

  E.实行开工报告审批制度的建筑工程

  参考答案:A,B,E

  参考解析:本题考核的是不需要办理施工许可证的建设工程。《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。抢险救灾及其他临时l生房屋建筑和农民自建低层住宅,可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

  98[多选题] 《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证颁发管理机关工作人员有( )行为,给予降级或者撤职的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  A.向符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的

  B.发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动,不依法处理的

  C.发现取得安全生产许可证的企业不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件,不依法处理的

  D.接到对违反《安全生产许可证条例》规定行为的举报后,不及时处理的

  E.在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中,索取或者接受企业的财物,或者谋取其他利益的

  参考答案:B,C,D,E

  参考解析:本题考核的是安全生产许可证的颁证机关工作人员违法行为应承担的法律责任。《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证颁发管理机关工作人员有下列行为之一的,给予降级或者撤职的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(1)向不符合本条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的;(2)发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动,不依法处理的;(3)发现取得安全生产许可证的企业不再具备本条例规定的安全生产条件,不依法处理的;(4)接到对违反本条例规定行为的举报后,不及时处理的;(5)在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中,索取或者接受企业的财物,或者谋取其他利益的。

  99[多选题] 关于招标投标投诉与处理的表述中,正确的有( )。

  A.行政监督部门应当自收到投诉之曰起10个工作日内决定是否受理

  B.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最后收到投诉的行政监督部门负责处理

  C.对资格预审文件以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议

  D.对招标文件、开标有异议的,应当依法先向招标人提出异议

  E.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起l0日内向有关行政监督部门投诉

  参考答案:C,D,E

  参考解析:本题考核的是招标投标投诉与处理。《招标投标法实施条例》规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。

  100[多选题] 建筑工程一切险的保险人对( )各项原因造成的损失不负责赔偿。

  A.设计错误引起的损失和费用

  B.维修保养或正常检修的费用

  C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失

  D.盘点时发现的短缺

  E.正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:本题考核的是建筑工程一切险的除外责任。建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:

  (1)设计错误引起的损失和费用;

  (2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;

  (3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;

  (4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失,或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;

  (5)维修保养或正常检修的费用;

  (6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失;

  (7)盘点时发现的短缺;

  (8)领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失;

  (9)除非另有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;

  (10)除非另有约定,在本保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用